Algemene Voorwaarden

Everconstruct BV · Graatakker 115, 2300 Turnhout · BTW BE0682.646.408

1. Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn, nadat de klant er vóór de ondertekening daadwerkelijk kennis van heeft kunnen nemen, bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant, tenzij wij die uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

1.2 Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, is de klant verantwoordelijk voor het aanvragen en het bekomen van de administratieve vergunningen waarvoor hij als bouwheer of opdrachtgever instaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Schade en boetes die voortvloeien uit het ontbreken of de niet-naleving van die vergunningen vallen ten laste van de klant, behalve voor zover zij het gevolg zijn van een fout van onze firma, zoals een uitvoering in strijd met de vergunning. Onze offertes zijn 30 dagen geldig.

1.3 Dwingende wettelijke bepalingen gaan voor op deze voorwaarden. Wanneer de overeenkomst onder de toepassing valt van de Breyne-wet (wet van 9 juli 1971), gelden de bepalingen van die wet, onder meer inzake het risico (artikel 5), de eindoplevering (artikel 9) en het voorschot bij het afsluiten van de overeenkomst (artikel 10), in de plaats van elk daarmee strijdig beding in deze voorwaarden.

1.4 In deze voorwaarden omvat 'schriftelijk' ook een mededeling per e-mail, tenzij uitdrukkelijk een aangetekend schrijven is vereist.

2. Plaatsing en aanvaarding van bestelling

2.1 Meerwerken worden pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

3. Omvang van de bestelling

3.1 Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, wordt, behoudens tegenbewijs, aangenomen dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd.

3.2 Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant geacht aanvaard te zijn, behoudens tegenbewijs, bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen acht werkdagen vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging, op voorwaarde dat wij in die mededeling uitdrukkelijk op deze termijn en op dat gevolg wijzen. Voor zover artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de wijziging of toevoeging de prijs verhoogt, is een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant vereist, waarbij de prijs ervan wordt overeengekomen. Stilzwijgen geldt in dat geval niet als toestemming. Wijzigingen die door onze firma worden voorgesteld, vereisen een geldige reden (zoals gewijzigde regelgeving, onvoorziene bodem- of bouwomstandigheden of een opdracht van de klant) die in de mededeling wordt vermeld.

4. Prijsbepaling en herziening

4.1 Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn herzienbaar, zonder voorafgaand akkoord van de klant, indien de parameters voor hun berekening (lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, vastgesteld aan de hand van de in de offerte vermelde, gepubliceerde indexcijfers) op het ogenblik van de facturatie van het betrokken deel van de werken met minstens 5 % zijn gestegen ten opzichte van de datum van de offerte. Bij een daling met minstens 5 % wordt de prijs op dezelfde wijze verlaagd. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c). In deze formule is p de herziene prijs, P de oorspronkelijke prijs, s en i de indexcijfers van de lonen en van de materialen op het ogenblik van de herziening, S en I diezelfde indexcijfers op de datum van de offerte, a en b het aandeel van de lonen en van de materialen in de prijs, zoals vermeld in de offerte, en c het niet-herzienbare deel van de prijs (a + b + c = 1). Wanneer de drempel van 5 % is bereikt, wordt de formule toegepast op de volledige prijs van de nog niet gefactureerde werken. Wij delen de herziening schriftelijk mee, met de berekening ervan. Voor kostenstijgingen en kostendalingen die door deze prijsherziening worden gedekt, is heronderhandeling op grond van artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5. Leveringen en termijnen

5.1 Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, met een redelijke tolerantie van 15 werkdagen, tenzij de offerte uitdrukkelijk vermeldt dat de termijn bindend is. Bij laattijdigheid die deze tolerantie overschrijdt, kan de klant ons schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn om alsnog te leveren of uit te voeren. Blijft de laattijdigheid na het verstrijken van die termijn voortduren, dan kan de klant, overeenkomstig de artikelen 5.90 tot 5.94 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming voldoende ernstig is, of schadevergoeding vorderen voor het werkelijk geleden en bewezen nadeel. De klant kan zijn betalingsverplichtingen opschorten voor zover dat evenredig is met de niet-uitgevoerde werken, overeenkomstig artikel 5.83, 5°, van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Als overmacht wordt beschouwd elke gebeurtenis die voldoet aan de voorwaarden van artikel 5.226 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, uitzonderlijke weersomstandigheden die het normale weersrisico voor de betrokken werken overschrijden, stakingen, lock-out, een onvoorzienbaar en onvermijdbaar tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen inzake transport, die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. Wij brengen de klant onverwijld, en uiterlijk binnen vijf werkdagen na kennisname, schriftelijk op de hoogte van de overmacht en van de verwachte duur ervan. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Duurt de opschorting door overmacht langer dan negentig dagen, dan kan elke partij de overeenkomst schriftelijk beëindigen, zonder schadevergoeding, mits betaling van de reeds uitgevoerde werken en geleverde materialen.

5.3 Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. Het risico van tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de door ons op de werf geleverde, maar nog niet verwerkte goederen rust vanaf de levering op de werf op de klant, voor zover dat risico door de werfverzekering van de klant is gedekt. Voor het uitgevoerde werk en de verwerkte materialen blijft het risico bij onze firma tot de oplevering of, bij gebreke daarvan, tot de aanvaarding van het werk (artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek). Onze firma blijft in elk geval verantwoordelijk voor tenietgaan of beschadiging die het gevolg is van haar eigen fout of van die van haar onderaannemers of aangestelden. Bij toepassing van de Breyne-wet kan het risico niet overgaan vóór de voorlopige oplevering (artikel 5 van die wet). Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

5.4 De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de bewezen kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van electriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

6. Aansprakelijkheid voor schade

6.1 De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zin vrijwaren voor aanspraken van derden, voor zover die het gevolg zijn van de fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij op de werf heeft toegelaten of geduld. Onze firma is op dezelfde wijze aansprakelijk jegens de klant voor schade aan de goederen en het werk van de klant die het gevolg is van haar fout of van die van haar aangestelden of onderaannemers. Onze firma vrijwaart de klant in dezelfde zin voor aanspraken van derden, voor zover die het gevolg zijn van de fout van onze firma, van onze aangestelden of van onze onderaannemers.

6.2 Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan, behoudens in geval van opzet of zware fout van onze firma of van haar aangestelden, van een fout die het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast, of van schending van onze essentiële verbintenissen. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, behalve voor zover de schade het gevolg is van onze fout.

6.3 Zaken die de klant aan onze firma toevertrouwt om te worden bewaard, bewerkt, hersteld of gereinigd en die niet worden teruggenomen, behandelen wij overeenkomstig artikel 3.60 van het Burgerlijk Wetboek.

6.4 Onze verplichtingen zijn inspanningsverbintenissen voor zover dat uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij adviesverlening. Onze verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van het overeengekomen werk volgens de overeenkomst en de regels van goed vakmanschap zijn verbintenissen van resultaat. Overeenkomstig artikel 5.89 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de contractuele aansprakelijkheid van onze firma, behoudens in geval van opzet of zware fout van onze firma of van een persoon voor wie wij moeten instaan, behoudens in geval van een fout die het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast, en behoudens schending van onze essentiële verbintenissen (de verbintenissen waarvan de nakoming de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarop de klant redelijkerwijze mag rekenen), beperkt is tot het bedrag van de aannemingssom van het betrokken werk, exclusief btw, of, indien hoger, tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar effectief uitkeert. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van het naar recht genoegzaam bewezen nadeel. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken en ons op eerste verzoek een bewijs van die verzekering te bezorgen. Onze firma bezorgt de klant op verzoek een attest van haar verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

7. Beëindiging

7.1 Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is mogelijk mits schriftelijke opzegging door de klant, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, voor zover die niet in de prijs van de uitgevoerde werken zijn begrepen, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 15 % van het gedeelte van de aannemingssom zonder BTW dat op het ogenblik van de opzegging nog niet werd uitgevoerd, voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, behalve wegens een tekortkoming van de klant of overmacht, is de klant gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons, berekend op dezelfde grondslag. Deze forfaitaire vergoeding dekt tevens al wat wij bij de aanneming hadden kunnen winnen in de zin van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. De ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming van de andere partij blijft onverminderd mogelijk overeenkomstig het gemeen recht.

8. Waarborg, uitvoering en gebreken

8.1 Uit hoofde van onze leveringen, geven wij minstens de waarborg die wij bij onze leveranciers kunnen bekomen, onverminderd onze verplichtingen als aannemer voor de conformiteit van het uitgevoerde werk en onze aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. De goederen mogen echter niet door de klant of door derden verwerkt of behandeld zijn, behalve door of in opdracht van onze firma. De waarborg omvat de herstelling of de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant, tenzij het gebrek ons toerekenbaar is. Terugbetaling, uitkering of schadevergoeding kan van ons slechts worden gevorderd nadat wij in gebreke zijn gebleven het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, behalve indien herstel onmogelijk is, de klant daar redelijkerwijze geen belang meer bij heeft of wij het herstel weigeren, en met inachtneming van de beperking van onze aansprakelijkheid in artikel 6.4. Voor gebreken die voortvloeien uit een gebrek in de door onze leveranciers geleverde goederen en materialen en die wij bij de normale zorgvuldigheid van een professionele aannemer niet konden ontdekken, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de herstelling of de vervanging van de betrokken goederen; op verzoek van de klant treden wij op tegen onze leveranciers of dragen wij onze rechten tegen hen over.

8.2 De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels, waarvan wij hem op verzoek een kopie of de vindplaats bezorgen.

8.3 Voor goederen die wij aan de klant verkopen zonder dat zij worden ingebouwd of verwerkt in het werk, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek, behoudens schriftelijk protest binnen acht werkdagen na de inontvangstname. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden, per aangetekend schrijven of per e-mail.

8.4 Onze firma is niet aansprakelijk voor gebreken in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd, behoudens indien wij het gebrek kenden of bij de normale zorgvuldigheid van een professionele aannemer hadden moeten ontdekken en de klant niet hebben verwittigd. Voor zover de wet dit toelaat (artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek), wordt de wettelijke vrijwaring voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak (artikelen 1641 en volgende van dat wetboek) vervangen door de waarborg in dit artikel, behalve indien wij het gebrek kenden of moesten kennen, en onverminderd onze aansprakelijkheid voor de conformiteit van het uitgevoerde werk. Artikel 1648 van dat wetboek blijft van toepassing.

9. Oplevering

9.1 Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt van de Breyne-wet, zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering dekt bovendien de zichtbare gebreken die de klant op dat ogenblik redelijkerwijze kon vaststellen, onverminderd de bepalingen van de Breyne-wet inzake de definitieve oplevering (artikel 9 van die wet) en onverminderd onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. De dwingende bepalingen van de Breyne-wet hebben in dat geval voorrang op deze voorwaarden.

9.2 Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder schriftelijk protest (aangetekend schrijven of e-mail) vanwege de klant binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de levering of uitvoering, gelden als aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken wat de zichtbare gebreken betreft, op voorwaarde dat wij de klant bij de levering of de uitvoering, of nadien schriftelijk, uitdrukkelijk op die termijn en op dat gevolg hebben gewezen. Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven of per e-mail verzocht worden, met vermelding van het gevolg van het stilzwijgen, binnen de 15 dagen de oplevering te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken zonder dat de klant schriftelijk en gemotiveerd opmerkingen heeft gemaakt, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

9.3 De onvoorwaardelijke betaling van vorderingsstaten of facturen zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in artikel 11, geldt, voor zover het werk bij het stuk of bij de maat wordt uitgevoerd en naar verhouding van het afgewerkte wordt betaald (artikel 1791 van het Burgerlijk Wetboek), als aanvaarding van de daarin vermelde werken wat de zichtbare gebreken betreft. De betaling van voorschotten geldt niet als aanvaarding. De onvoorwaardelijke ingebruikname van het gebouw of van een afgewerkt deel ervan door de klant of diens gemachtigden geldt als aanvaarding van de werken in het gebruikte deel wat de zichtbare gebreken betreft.

10. Onderaanneming

10.1 Onze firma betaalt de facturen van haar onderaannemers pas na voorlopige oplevering van de werken die hen betreffen, voor zover dat met de betrokken onderaannemer is overeengekomen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant tegenover onze firma. Zij doet evenmin afbreuk aan de rechtstreekse vordering van onderaannemers tegen de klant op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek.

11. Klachten inzake voorschotten of facturatie

11.1 Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden schriftelijk (per aangetekend schrijven of per e-mail aan het adres vermeld op de factuur) binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de factuur, nota of kostenstaat. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert een weerlegbaar vermoeden op dat de gefactureerde prestaties werden geleverd en correct werden aangerekend, onverminderd de rechten van de klant inzake verborgen gebreken. Bewijs van verzending van de factuur kan met alle middelen van recht worden geleverd, onder meer door ons verzendregister of een e-mailbewijs.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle roerende goederen, materialen en benodigdheden die wij leveren blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven, voor zover zij nog afscheidbaar zijn van het gebouw of de grond waarmee zij zijn verbonden. Dit eigendomsvoorbehoud wordt door partijen uitdrukkelijk overeengekomen vóór de levering van de goederen. Dit geldt, voor zover de wet dit toelaat, evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over overeenkomstig artikel 5.3. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de eigendom dwingend wordt geregeld, onder meer door artikel 5 van de Breyne-wet, of voor zover de goederen door natrekking eigendom van de klant of van een derde zijn geworden.

13. Betalingsmodaliteiten

13.1 Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een voorschot van maximum 30 % van de aannemingssom, exclusief btw, op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige redelijke waarborg voor aanvang der werken. Wanneer de Breyne-wet van toepassing is, gelden de betalingsregels van die wet, onder meer het maximum van 5 % voor een voorschot bij het afsluiten van de overeenkomst (artikel 10 van die wet). De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn ten laste van de klant, voor zover de wet niet anders bepaalt. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het volledige factuurbedrag, in hoofdsom en aankleven, zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

14. Laattijdige betaling, kosten en aankleven

14.1 Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Indien de klant na ingebrekestelling nalaat binnen acht dagen te betalen, kunnen wij de nog uit te voeren leveringen en werken opschorten, de overeenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving waarin de verweten tekortkomingen worden vermeld, ontbinden (artikel 5.92 van het Burgerlijk Wetboek) en het aanvaarden van nieuwe bestellingen weigeren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

15. Gegevensbescherming

15.1 Wij verwerken persoonsgegevens van de klant en van zijn contactpersonen voor de uitvoering van de overeenkomst, de facturatie en de naleving van onze wettelijke verplichtingen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De informatie bedoeld in artikel 13 AVG wordt meegedeeld in onze privacyverklaring, die op eerste verzoek wordt bezorgd.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

16.1 In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd, naargelang van de aard en de waarde van de vordering het vredegerecht van het kanton Turnhout, de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout of de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout. Deze aanwijzing geldt ook wanneer de klant buiten België is gevestigd (artikel 25 van de Brussel I bis-verordening). Enkel het Belgische recht is van toepassing (rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 van de Rome I-verordening).

17. Gedeeltelijke nietigheid

17.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, overeenkomstig artikel VI.91/6 van het Wetboek van economisch recht. Partijen vervangen de nietige of niet afdwingbare bepaling door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij het economische doel ervan.